【实用】工程工程合同汇总5篇
在不断进步的社会中,能够利用到合同的场合越来越多,它可以保护民事法律关系。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编帮大家整理的工程工程合同6篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
工程工程合同 篇1发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本协议。
一、工程概况
1、工程名称:承建XXXXXXXXXX车间,附属工程:
2、工程地点:
3、工程内容:
①、钢构隔音覆盖厂房;
②、设备基础;
③、排音管道及电缆沟。
二、承包方式:包工包料。
三、乙方施工时必须确保安全,责任自负。
四、决算方式:按实际工程量决算。
五、工程造价:
1、附属钢构隔音覆盖厂房:( 元)。
2、设备基础:( 元)。
3、排音管道及电缆沟:( 元)。
以上三项合计为:( 元)。
六、乙方必须按图纸及工程预算书规定进行施工,保证质量。
七、付款方式:由乙方垫资施工,工程全部完成验收合格后1 ……此处隐藏6680个字……付方式和时间:参见原土建工程《建设工程施工合同》。
第十条:设计变更
1. 乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面变更通知。
2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。
第十一条:保修
承包方负责保修二年(注:非人为原因)。
第十二条:违约责任
1. 甲方不能按时付款的责任:按未付款额每日万分之五支付违约金;
2. 乙方延误工期的责任:按工程总造价的每日万分之五支付违约金;
3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任:由责任方承担由此造成的一切损失。
4. 工程质量达不到合同要求的责任:按工程造价的10%进行处罚。
第十三条:争议
本合同履行过程中发生争议,双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时,采用下列方式中2项解决。
1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。
2. 向合肥市人民法院起诉。
第十四条:如需担保,应另立合同。
第十五条:合同份数
合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本6份送有关部门备案。
第十六条:其它
未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日