监控工程合同
随着法律观念的深入人心，合同的用途越来越广泛，它也是减少和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的监控工程合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
监控工程合同1委托方甲方：
承包方乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容：
二、工程总价：详见附件一(工程价格汇总表)
三、产品质量及安装调试要求
1：乙方须按附件表一要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意不得擅自更改方案。
2：乙方所提供的设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方更换产品，由此带来的一切损失由乙方自行承担。
3：在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，步线规范，便于使用及维护、符合国家有关技术标准。
4：由甲方提供安装场地及电源。
四、工程项目建设期限
合同签定后____日内进场施工，整个工期为____天。(____年____月____日开工，____年____月____日以 ……此处隐藏22439个字……责任
一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程总额10%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。
第十一条附则
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。
二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。
三、双方商定的其他条款：
1.施工过程中如发生总包方与建设方所产生的一切事情皆由乙方负责协调、解决及履行；
2.工程中所有材料、设备等乙方应按建设方要求的标准、清单使用；
3.合同如有涉及本工程中未体现部分，双方参照总包方与建设方签订的大合同执行；
第十二条合同附件及有效期
一、合同附件：
1.工程预算书；公司厂区部分投标报价文件、材料设备清单；
二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
总包方：
乙方：
年月日：
