工程装修合同
现今很多公民的维权意识在不断增强,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编为大家整理的工程装修合同,希望对大家有所帮助。
工程装修合同1发包方(甲方):________
承包方(乙方):________
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》的规定,结合本工程具体情况,双方可达成如下协议。
第一条:工程概况
1.1工程名称:________
1.2工程地点:________
1.3承包范围:________
1.4承包的方式:________
1.5工期:本工程自________年____月____日开工,于________年____月____日竣工。
1.6工程质量:达到国家及地方质量评估合格标准。
1.7合同价款(人民币大写):________
第二条:甲方工作
2.1开工前叁天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明贰份,并承担设计图纸的相关费用,向乙方进行现场交底。
2.2指派徐曼为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
第三条:乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的 ……此处隐藏11086个字……品而造成损失的,由甲方负责。
3、因一方原因造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由负责方赔偿对方相应的经济损失。
4、由于乙方原因,逾期竣工的,每逾期一天,乙方付甲方100元/天。
5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方因补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方100元/天,甲方未按合同约定付款的。每逾期一天,按逾期款的2%支付违约金。
十二、纠纷的解决
1、因工程质量双方发生争议时,凭合同文本可向市行政主管部门或消费者协会投诉。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
十三、合同变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守,任何一方须变更合同内容应经协商一致后重新签订补充协议,如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提了终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
十四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章):________
委托代理人:________
联系电话:________
_______年____月____日
乙方(签章):________
法定代表人:________
联系电话:________
_______年____月____日