装修工程施工合同(精选15篇)
在人们越来越相信法律的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它可以保护民事法律关系。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编为大家整理的装修工程施工合同，希望对大家有所帮助。
装修工程施工合同1发包人(全称)：__________________
承包人(全称)：__________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：______
工程地点：______
工程内容：______
工程立项批准文号：______
资金来源：______
二、工程承包范围:______
三、合同工期：开工日期 ______竣工日期______
四、工程质量标准:质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定为合格工程标准为依据,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。
五、合同价款
金额(大写)：_______元(人民币)￥：______________元
六、组成本合同的文件包括：
1、本合同专用条款
2、标准、规范及有关技术 ……此处隐藏56937个字……此而造成损失的由甲方负责，并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有权停工，每延误一日向乙方支付工程总造价2‰的违约金;
12.4由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金，甲方有权在工程款中扣款。
第十三条合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，任何一方有权向成华区人民法院起诉。
第十四条几项具体规定
14.1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责清运到政府规定的垃圾堆放点，垃圾清运费用已含在合同价款中;
14.3施工期间，甲方将外屋门钥匙壹把，交给乙方项目经理或施工负责人负责保管工程竣工移交给甲方;
14.4施工期间，乙方每天的工作时间遵守物业管理的规定。
第十五条附则
15.1本合同签订后工程不得转包，更换项目经理视为项目转包。
15.2甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字(盖章)后生效，甲、乙双方各持一份;
15.3合同履行完后自动终止;
15.4双方签字的合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
第十六条其它约定条款：
甲方(签字)：
乙方(盖章)：
委托代理人(签字)：
法定代表人(签字)：
项目经理(签字)
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
