绿化工程合同(15篇)
在人们愈发重视契约的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编整理的绿化工程合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
绿化工程合同1发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1．工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
2．工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
3．工程计划批准单位及文号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
4．工程范围和内容：全部工程建筑面积＿＿＿＿＿＿平方米。（各单项工程详见工程项目一览表）
第二条工程期限
1．本工程合同总工期为＿＿＿天（日历天从开工之日算起）。
2．本工程开工日期＿＿＿年＿＿月＿＿日，竣工日期＿＿＿年＿＿月＿＿日。
3．如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
（1）发包方在合同规定开工日期前＿＿天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。
……此处隐藏22995个字……，甲乙双方各执叁份，自签字盖章之日起生效。2、本合同附件与本合同具有同样法律效力。
3、若本合同执行工程中出现纠纷，双方通过友好协调解决;若协商解决不成，可通过合同签约地仲裁委员会仲裁解决;仲裁无法解决的可向合同签约地人民法院诉讼解决。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年月日 年月日
绿化工程合同15发包人：(以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
一、工程内容
棒杰新厂房主干道两侧鹅卵石景观工程。
二、合同价款
合同固定单价：以450元/吨计价，以发包签收的实际用量计算。
三、结算价款
①、本合同为固定单价合同(不因市场价格上下波动而调整)，即为完成一个计量单位所需的'直接费、综合间接费、措施费和税金等的综合成品结算单价;
②、包含材料费、运输费、施工费、安全管理费、风险因素等;
四、付款方式工程完工，且发包人验收合格，凭正式发票在五个工作日内付清。
五、工期：20xx年10月23日完工。
六、此合同如有异议，双方协商解决;协商不成，由当地仲裁机构仲裁或当地法院判决。
七、此合同一式二份，双方签字盖章后生效，发包人、承包人各执一份。
八、本合同于20xx年10月18日在浙江棒杰数码针织品股份有限公司新厂区签订。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
