咖啡屋装修工程合同
在当今社会，人们对合同愈发重视，越来越多事情需要用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的咖啡屋装修工程合同，希望对大家有所帮助。
甲方（发包方）：__________________咖啡厅
法定代表人：
电话：
乙方（承包方）：
法定代表人：
电话：
按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条 工程概况
1．1 工程地点：________市________区（县）_______路_______号。
1．2 住房结构：_________房型施工面积_________平方米。
1．3 咖啡厅装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_________元，大写（人民币）：_________。其中：材料费：_________，人工费：_________，管理费：_________，设计费：_________，垃圾清运费：_________，税金：_________，其他费用：_________。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
1．4 工程承包方式：双方 ……此处隐藏1796个字……对方支付工程总造价的2%作为违约金。
第十一条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
11．1 提交________仲裁委员会仲裁；
11．2 依法向______人民法院提起诉讼。
第十二条 几项具体规定
12．1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）________元（此费用不在工程价款内）。
12．2 施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。
12．3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午____点___分至___点___分；下午___点___分至___点___分。
第十三条 附则
13．1 本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。
13．2 甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式___份，双方签字（盖章）后生效，甲、乙双方各持_____份。
13．4 合同履行完后自动终止。
13．5 本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。
13．6 合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
甲方（签字）：
法定代表人：
________年____月____日
乙方（签字）：
法定代表人：
________年____月____日
签订地点：
