【热门】施工合同范文七篇
随着人们法律意识的建立，合同的法律效力与日俱增，合同是对双方的保障又是一种约束。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编收集整理的施工合同7篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
施工合同 篇1发包人：________________________________
承包人：________________________________
为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况
1.工程名称：___________________________________。
2.工程地址：___________________________________。
3.建筑面积：___________________________________。
4.结构类型：底层为_______________结构、地上_____________层为_______________结构。
5.设计单位：___________________________ ……此处隐藏7293个字……，违约方应承担因此给相对方造成的损失。
9.2 因甲，乙双方任意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的，每逾期一日，违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期10日的，甲，乙双方任意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。
9.3 乙方交付的材料如存在质量缺陷，应由乙方负责更换所需的材料；如少于合同数量，应由乙方负责补齐； 乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总价的10%支付违约金，另外，违约金不足以弥补因工程质量不合格给甲方造成的损失的，乙方继续赔偿给甲方造成的损失。
9.4 如果甲方不能按照本合同的约定按期付款，甲方应按照本合同9.2条承担相应的责任。
9.5 如甲乙双方无正当理由擅自解除本合同， 违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金，赔偿另一方因此而遭受的损失。
十、 争议解决
凡因合同引起的或与合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议，则任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。
十一、其他条款
11.1合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同协商签订书面补充协议，补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
11.2本合同一式陆份，甲乙双方各执叄份，每份具有同等法律效力，由双方签字盖章后生效，
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
签字日期：年 月
