关于施工合同模板汇编九篇
随着人们对法律的了解日益加深,合同的使用频率呈上升趋势,合同是对双方的保障又是一种约束。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编整理的施工合同9篇,欢迎大家分享。
施工合同 篇1总包方:中国建筑一局(集团)有限公司深圳分公司(甲方)
分包方:深圳艺丰地产建筑发展有限公司(乙方)
根据双方签订的赛格三星扩建工程分包合同原则,SSG主厂房工程的所有工程用钢筋、商品砼材料由甲方提供,乙方须向甲方办理限额领料手续并负责材料在施工现场的妥善保管、节约使用,经甲乙双方协商一致,订立本甲供材协议条款如下:
一、钢材供应
1、甲方供应钢材到工程施工现场仓储地,甲乙双方进行车板交货,货量以车载重量磅单为准;由乙方负责材料到场后不分昼夜的随到随卸,并负责钢材入库堆放整齐,统一挂牌标识,妥善保管,严防丢失,其人力资费等均由乙方自行承担。
2、 甲方供应钢材,乙方用于工程可计取制作、安装损耗量,其损耗率按施工图配筋总量为基数的2.5%计,钢材制安损耗量乙方一次性包死,超领超用则由乙方承担增加的费用,甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款;
3、 钢筋用量计算按深圳市建筑工程定额的有关规定及工程施工规范、规程执行,钢筋接头按冷压或螺纹接头(若采用其它方案则另定);
4、 钢筋验收由甲方物资主 ……此处隐藏17761个字……商补充协议或条款,如本合同甲.乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。
施工合同 篇9发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目
1、 工程名称: 公路桥涵工程
2、 工程地点: 花久公路DJ5标K56--K59
3、 承包范围: 94.68米桥涵施工
4、 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过
5、 合同价款:以甲方业主最终确定结算单价在扣除 的费 用后,作为双方之依据。
二、 施工及质量要求
1、乙方须按设计规范及质量要求进行施工严格执行进度质量、安全、生产。
2、因乙方原因造成工程质量缺陷或延误工期,乙方所交付的履约保证金将作为甲方对乙方的经济处罚。
三、履约保证金
甲、乙双方约定,为切实保证工程质量和工期,乙方在本合同签约后 日内须向甲方支付合同履约保证金 元,待双方所签订合同自然终止,在乙方没有违约和履行完施工质量缺陷责任的前提下由甲方无息退付乙方。
四、 施工日期自 年 月 日始至 年 月 日终止。
五、本合同经甲、乙双方签字盖章成立,由乙方交付甲方履约保证金后合同生效。
六、本合同一式两份,甲、乙双方各备存一份。
甲 方: 乙 方:
委托代理人: 委托代理人:
身份证号码:
年 月 日