施工合同范文集锦9篇
随着法律观念的日渐普及,合同起到的作用越来越大,签订合同也是非常有必要的行为。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编帮大家整理的施工合同9篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
施工合同 篇1甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
电话号码:
身份证号码:
家庭住址:
根据《中华人民共和国合同法》,结合该工程具体特点,经甲乙双方共同协商,甲方决定将 工程项目部分劳务分承包给乙方。为维护双方合法权益,明确双方责任和义务,特签定以下协议条款,以共同遵照执行。
第一条、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条、承包方式:
承包方式:包工、包使用机械工具,包电焊条及焊剂材料。
第三条、承包范围:
1、主体结构中,柱子主筋竖向焊接,其钢筋型号为12至20几种,并按要求每层提供合格的焊接试件,如试拉不合格将提供双数试件至合格为止,其产生费用由乙方承担。
2、焊接所使用机械工具、材料进出场费及二次搬运费,甲方只提供配电箱总电源。
3、原则上本工程甲方不出点工,除因图纸修改造成做好的成品返工而发生的人工,此人工数量甲方根据事实而定。如图纸更改在工作未做之前,将不调整工价或点工。
4、达到 ……此处隐藏15729个字……;12.6由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_____元。
第十三条合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第_____种方式解决:
1、向_______________仲裁委员会申请仲裁;
2、向_______________人民法院起诉。
第十四条几项具体规定
14.1因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的_____地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_____元(此费用不在工程价款内);
14.2施工期间,甲方将外屋门钥匙__________把,交给乙方施工队负责人__________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁__________把,由乙方当场负责安装交付使用。
14.3施工期间,乙方每天的工作时间为:
上午_____点_____分至_____点_____分;
下午_____点_____分至_____点_____分。
第十五条附则
15.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
15.2本合同签定后工程不得转包。
15.3甲、乙双方直接签定合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
15.4凡在本市各家庭装饰装修市场内签定合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。
15.5合同履行完后自动终止。
15.6本合同实行当事人自愿鉴证原则,可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证,以保护合同双方当事人的合法权益。
甲方:乙方:年月日: