【精品】施工合同范文汇编10篇
随着法律观念的日渐普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的施工合同10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
施工合同 篇1甲方： (以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
本工程根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规等文件精神，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，甲乙双方就XX工程分包承建达成一致，订立本合同。
一、 工程名称：
二、 工作地点：
三、 工程内容：室内田径馆和室外田径场地铺设7cm沥青砼，室内田径馆面积暂定为5012平方米，室外田径场地面积暂定为8919平方米。
四、 承建方式：根据甲方审定工程造价，乙方对工程实行包质量、包工期、包材料、包保修。
五、 建设工期：20天
六、 工程造价：
1、 底层为重胶沥青砼单价：4cmXX12元 /cmXX平方米=48元/平方米 13931平方米XX48元/平方米=668688.00元
2、 面层为改性沥青砼单价：4cmXX14元/cmXX平方米=42元/平方米 13931平方米XX42元/平方米=585102元13931平方米面积为暂估面积。待工程完工后，应按 ……此处隐藏21424个字……p>（4）严格执行国家规范、标准和强制性条文的有关规定，按图纸组织施工。
（5）负责施工场地进、出口交通，环境卫生。防止噪音污染，做到文明施工。
（6）严格按照合同所约束的工程质量和施工工期组织施工，因乙方自身原因造成工程质量问题和工期延误，甲方有权给予乙方一定的处罚，由此而造成损失由乙方承担。
（7）及时做好隐蔽工程的签证工作和技术资料的归档工作。
（8）工程完工后，乙方应清理所有建筑垃圾及杂物。
十一、工程保修范围及时间。
1、工程保修期为一周年。
2、保修金由甲方按工程总造价的1%计提，在规定的保修范围和期限内无质量问题一周年内一次性返回。
十二、争议解决方式。
本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可向仲裁部门申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。
十三、其他。
1、乙方负责该工区内社会治安综合治理工作和计划生育工作。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生效，结清所有款项后本合同自动终止。
3、其他未尽事宜双方通过协商解决。
发包人（章）：____________________ 承包人（章）：_____________________
法定代表人（签字或盖章）：________ 法定代表人（签字或盖章）：_________
工程负责人：______________________ 工程负责人：_______________________
合同签订时间：____年_____月_____日 合同签订时间：____年_____月_____日
