实用的施工合同模板合集9篇
随着人们对法律的了解日益加深，合同起到的作用越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编整理的施工合同9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同 篇1甲方(全称)：
乙方(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。
一、工程概况
项目名称：
工程地点：
二、工程承包范围
承包内容：平基土方挖填运、石方爆破及挖运、挡土墙砌筑、永久性围墙砌筑。
三、合同工期
合同工期总日历天数：____日历天
四、质量标准
工程质量标准：达到现行的国家验收标准和甲方提供设计图纸要求(围墙设计图纸见附图)。
五、合同价款
本合同采用单价包干价方式：
1、平基土方挖、填、运2
5.00元3;
2、石方爆破及挖运60.00元3;
3、挡土墙砌筑290.00元 3(包工包料，含勾缝);
4、永久性围墙砌筑500.00元(包工包料，含600宽，500深的浆，砌毛石基础，基础超深部份按290. ……此处隐藏14307个字……偿乙方
因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的%支付违约金。逾期天以上的，乙方应将甲方已支付的全部款项如数退还给甲方。
3.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品，如有损坏，应照价赔偿。
4.甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担损失。
5.未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
八、纠纷处理方式
1.本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商解决或请装饰施工住房所在地的建设行政主管部门或消费者协会调解。
2.当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时，对本合同在执行中发生的争议双方同意由——仲裁委员会仲裁（当事人未约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
九、其它约定
十、本协议一式份，甲，乙双方各执份，具有同等法律效力。
本合同附件有：
甲方（签章）： 乙方（盖章）
委托代理人： 法定代表人：
住址： 地址：
电话： 电话：
邮编： 邮编：
开户银行
户名：
帐号：
签订日期：年 月 日
