园林施工合同
现今社会公众的法律意识不断增强，合同的用途越来越广泛，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编精心整理的园林施工合同，希望对大家有所帮助。
园林施工合同1在城市建设整体规划中,园林施工规划发挥着越来越重要的作用。园林施工合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的园林施工合同范文，欢迎参考阅读。
园林施工合同范文1
甲方：_________
乙方：_________
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本安全合同，以资信守。
第一条：工程概况
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
第二条：安全条款
1、进入修剪地点必须带安全帽。
2、高空人员必须系好安全带，并系于安全位置。
3、高空作业时，离地15米内不得站人。
4、高空作业时，看准树枝倒向及地上人员，保证树枝安全落地。
5、高空人员随时与高空司机沟通联系，调整方位，保证高空人员安全。
6、地上人员必须有监护人员时刻观察树枝倒向，保证下面无人，无车及各种妨碍物。< ……此处隐藏9290个字……乙双方现场代表及责任
1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表;
2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表
第八条材料的认定及采购
1.乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
第九条违约责任
(一)甲方违约责任：
1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。
(二)乙方违约责任：
乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
第十条争议解决方式
在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜，双方协商解决。
第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
