幕墙玻璃施工合同
随着法律知识的普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的幕墙玻璃施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
幕墙玻璃施工合同1发 包 方：（以下简称甲方）
承 包 方：(以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称：日中天科研孵化基地总部大厦
二、工程地点：石家庄市天山南大街585号
三、承包方式：清包工
四、承包单价：
1、玻璃幕墙铝单板 面积约：20888 m2 单价： 95元/ m2
2、开启扇、内外框、玻璃副框加工合片，由甲方负责。
3、现场签工人工时：280元/天。
合价约： ￥1984360元 ，大写：壹佰玖拾捌万肆仟叁佰陆拾元整以上单价为工程直接费，不包括总包管理费、配合费(水、电、脚手架、吊篮、现场安全防护设施、垂直运输、加工场地、仓库、办公室、工人宿舍及食堂等)及税金，承包方不承担除直接费以外的任何费用。
五、本工程按设计图纸预算总工程造价暂定1984 ……此处隐藏29908个字……一天，须向甲方支付合同总造价_________%的赔偿金。
3、____________________________________________________________________
（三）遇不可抗力的损失，双方协商解决。
第十条其它约定条款：
（一）乙方必须按图施工，如施工图发生变更，甲方应以书面形式通知给乙方。
（二）在施工期间乙方必须教育好工人，搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间做好安全措施，一切施工安全及人员安全责任由乙方负责。
（三）甲方提供施工及生活用水源、电源，由乙方自行安装分表计费，施工及生活水电费由乙方支付。
（四）_________________________________________________________________
第十一条争议解决办法：
本合同发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，双方同意按以下第_________种方式解决：
（一）向武汉仲裁委员会申请仲裁；
（二）向甲方所在地人民法院起诉。
第十二条合同期限及生效
本合同经双方盖章签字生效，至工程竣工验收付完款后止。本合同正本_____份，双方各执_____份，均具同等法律效力。
建设单位：（盖章）__________施工单位：（盖章）__________
签约代表：__________________签约代表：__________________
签订日期：________________年_____________月______________日
