施工合同模板锦集十篇
随着法律观念的日渐普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家整理的施工合同10篇，希望对大家有所帮助。
施工合同 篇1发包方(甲方)
承包方(乙方)
甲方将其总包工程的桩基工程项目，承包给乙方建造施工，现甲乙双方经充分协商，就有关工程承包事宜签订如下合同，以资双方共同遵守：
第一条工程概况
一、发包单位：
二、工程名称：
三、工程地点：
四、工程范围及内容：桩干成孔(含扩孔、入岩、孔排水)钢筋笼制作，砼灌注。
第二条分包工期期限
工期：自20xx年月日进场，按甲方施工计划，以确保工期顺利进行。土方全部挖好之后一个月内桩期全部施工完成。
第三条工程质量
1、严格按照施工图及现场施工过程中甲方的要求，孔位偏差和垂直度满足规范要求。
2、工程桩必须达到干孔浇捣砼要求，若达不到干孔作业要求，所引起的相关质量及安全问题，均由乙方一律承担。
3、护筒尺寸要求比桩径大100mm以内，若由于乙方护筒数量不够，及时做相应数量的钢桶保证工期顺利进行。
4、砼浇捣时乙方必须采用插入式振动棒以确保桩身砼密实度。
5、要求达到 ……此处隐藏14559个字……权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。
第八条争议解决方式
本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决；也可以向
深圳市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第___________种方式解决：
（1）向深圳仲裁委员会申请仲裁。
（2）向______________________人民法院提起诉讼。
第九条附则
1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式___________份，甲、乙双方各执___________份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
第十条其它约定
1．____________________________________
2．____________________________________
3．____________________________________
甲方（签章）：_____________________乙方（签章）：_____________________
委托代理人：_________________________委托代理人：_________________________
电话：_________________________电话：_________________________
签订日期：______________________________________年__________月__________日
签订地点：___________________________
